» Контакты » Новоаннинский муниципальный район » № 2 «Маслозаводской».

7. Договора соглашения

Договора соглашения.

Договор подряда на выполнение работ по укладке тротуарной плитки

г. Новоаннинский ул. Мира 15. 10 .09 . 2009 года

(указать место заключения договора)

Территориального общественного самоуправления №2 «Маслозаводской», в лице

Председателя ТОС – Бусел Сюзанны Васильевны, действующего на основании

Устава, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Солодовник Александр Андреевич 27.07.1980года рождения, уроженец города Новоаннинского Волгоградской области. Паспорт : 18 03 № 074651 выдан ОВД Новоаннинского района Волгоградской области 02.08.2002 г. ( Ф.И.О, паспортные данные, адрес), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны. Именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется своими силами по заданию Заказчика в установленный срок выполнить комплекс работ по благоустройству кольца автомобильной дороги в районе маслозавода г. Новоаннинский, укладке тротуарной плитки и бордюра со всеми вспомогательными работами, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и выплатить согласованную цену. Тротуарной плитки (общая площадь 136 кв м) за один квадратный метр составляет 250 р. составляет 34 000, по укладке бордюра дорожного (общая площадь 157 кв м), за один квадратный метр 50 р., составляет 7.850 р., по укладке бордюра садового (общая площадь 544 кв м), за один квадратный метр 50 р, составляет 27.200 р. и того общая сумма 69 050 р.

1.2. Заказчик за свой счет предоставит Подрядчику необходимый материал, который является приложением № 1 к настоящему договору.

2. Объем работ

2.1. Объем работ по настоящему договору определяется согласно приложению № 1 настоящего договора.

3. Сумма договора

3.3. Общая стоимость является окончательной для объема работ, определенного согласно пункту 2.1. настоящего договора. 97 702 тыс. р. Цена учитывает, уплату налогов и других обязательных платежей.

НДФЛ

3.4. В том числе: начисленная зарплата 79 368 р.

3.4. При согласованном изменении объема работ стоимость может быть изменена.

4. Срок выполнения работ

4.1 Дата начала работ по настоящему договору определяется датой подписания настоящего договора.

4.2. Работы должны быть завершены до 20.11. 2009 г.

5. Условия платежа

5.1. Заказчик в течение 15 календарных дней с даты подписания приемо - сдаточного акта производит оплату работ, указанно в п.3.3 . Настоящего договора в размере 100% от их стоимости наличным расчетом..

6. Обязательства Сторон

6.1. Обязательства Подрядчика:

6.1.1. подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить работы в объеме согласно пункту 2.1. настоящего договора качественно и в срок, установленный пунктом 4.2 настоящего договора.+

6.1.2. Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение правил и требований охраны труда и противопожарной безопасности, выполнить необходимые противопожарные и взрывобезопасные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ до сдачи по акту приемки выполненных работ;

6.1.3. Подрядчик обязуется сдать Заказчику оставшуюся тротуарную плитку и бордюр после выполнения работ по настоящему договору.

6.1.4. Подрядчик обязуется известить Заказчика о завершении работ по настоящему договору.

6.2. Обязательства Заказчика:

6.2.1. Заказчик обязуется произвести оплату выполненных работ в срок, и в размере установленный настоящим договором.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае невыполнения Подрядчиком, надлежащим образом своих обязательств и в сроки, предусмотренные настоящим договором, Подрядчик выплачивает пеню в размере 0,5 % за каждый день просрочки работ, но не более 1 % от стоимости работ по настоящему договору.

7.2. Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Подрядчика от выполнения принятых на себя обязательств.

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.4. Подрядчик несет ответственность за не сохранность представленных Заказчиком материалов и оборудования для выполнения работ по настоящему договору.

7.5. Подрядчнно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при непригодности предоставленных Заказчиком материалов или об обнаружений

дефекта. Если Подрядчик не информирует об обнаруженных дефектах или о непригодности материалов, то ответственность за дефекты и за некачественный материал несет подрядчик..

7.6. Проверка качества выполненной работы производится Заказчиком при сдаче-приемке и фиксируется в двустороннем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчиком.

7.7. Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы в соответствии с Российским Законодательством.

7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8. Права Заказчика во время выполнения работ Подрядчиком

8.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

8.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

8.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

9. Качество работы

9.1. Качество выполняемой Подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего договора. Претензии по качеству выполненных работ (укладка тротуарной плитки)могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока.

9.2..

9.4. Гарантийный срок устанавливается 1 год.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Подрядчик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если он докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, забастовка, запреты правительства, и другие обстоятельства, которые Подрядчик не мог ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении договора.

10.2. Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в течение которого существуют данные обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10.3. При наступлении и прекращении выше указанных обстоятельств Подрядчик должен незамедлительно известить об этом в письменной форме Заказчика.

10.4. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и об их влиянии на способность исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору, а также предполагаемый срок его исполнения.

10.5. Наличие обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и продолжительность действия должны быть подтверждены компетентным органом или организацией.

10.6. В вышеуказанных случаях срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

10.7. В случае если такие обстоятельства продолжают действовать более ____ месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от договора.

11. Особые условия

11.1. Заказчик вправе изменить объем работ по настоящему договору.

11.2. Во всех отношениях с третьими лицами в связи с исполнением условий настоящего договора Стороны выступают от их собственного имени. Каждая из Сторон не несет ответственности за обязательства другой Стороны в отношении третьих лиц

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения ответчика.

13. Срок действия договора

13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

13.2. Вся предыдущая переписка и переговоры после подписания настоящего договора теряет силу.

14. Уведомления

14.1. Любого рода уведомления, одобрения, запросы и другая корреспонденция, необходимая для выполнения обязательств Сторон по настоящему договору, направляется в письменном виде и доставляется нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении за счёт направляющей Стороны.

15. Прочие условия

15.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

15.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

15.3. Во всем остальном, что предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее законодательство РФ.

15.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой стороны и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

15.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

- Приложение № 1 на ____ листах;

- Приложение № 2 на ____ листах;

- Приложение № 3 на ____ листах;

16. Юридические адреса и банковские реквизиты

	Заказчик
Наименование	ТОС №2 «Маслозаводской»
Юридические адреса	4039508 Волгоградская обл., г. Новоаннинский, ул. Мира 15
Почтовый адрес	4039508 Волгоградская обл., г. Новоаннинский ул.Мира 15
ИНН/КПП	7725114488/341901001
Расчетный счет	40703810946010000024
Банк	УФК по Волгоградской обл., г. Волгоград
Корреспондентский счет
БИК	041806863
Код ОКПО
ОГРН	1073400000937
Тел./факс